Section § 3000

Explanation

يشرح هذا القانون تعريفات محددة للمصطلحات المستخدمة في مادة قانونية تتعلق بمشاريع البناء والإصلاح في المدارس العامة وكليات المجتمع. يجب أن يحمل 'المهندس المعماري' و'المهندس' تراخيص سارية من الولاية. تشير 'المنطقة' إلى مناطق تعليمية أو مناطق كليات مجتمع معينة. يعني 'المرفق العام' مباني المدارس العامة أو كليات المجتمع. 'استشاري الأسقف' هو شخص مسجل لدى RCI. 'مشروع السقف' يتضمن استبدال أو إصلاح أجزاء كبيرة من سقف المرفق، ولا يشمل الإصلاحات الطفيفة. يشير 'البديل' إلى مادة بديلة يقترحها مقدم العطاء وتكون مساوية للبند المحدد.

لأغراض هذه المادة، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(a)CA العقد العام Code § 3000(a) يقصد بـ “المهندس المعماري” المهندس المعماري الذي يحمل ترخيصًا ساريًا صادرًا عن الولاية.
(b)CA العقد العام Code § 3000(b) يقصد بـ “المنطقة” منطقة تعليمية يبلغ متوسط الحضور اليومي فيها أكثر من 2,500 طالب أو منطقة كلية مجتمع.
(c)CA العقد العام Code § 3000(c) يقصد بـ “المهندس” المهندس الذي يحمل ترخيصًا ساريًا صادرًا عن الولاية.
(d)CA العقد العام Code § 3000(d) يقصد بـ “المرفق العام” مدرسة عامة أو كلية مجتمع.
(e)CA العقد العام Code § 3000(e) يقصد بـ “استشاري الأسقف” الاستشاري المسجل لدى RCI (معهد استشاريي الأسقف سابقًا).
(f)CA العقد العام Code § 3000(f) يقصد بـ “مشروع السقف” مشروع استبدال أو إصلاح سقف مرفق عام، باستثناء أن “مشروع السقف” لا يشمل مشروع إصلاح 25 بالمائة أو أقل من السقف أو مشروع إصلاح تبلغ تكلفته الإجمالية واحدًا وعشرين ألف دولار ($21,000) أو أقل.
(g)CA العقد العام Code § 3000(g) يقصد بـ “بديل” أو “استبدال” مادة أو منتجًا أو شيئًا أو خدمة يقترحها مقدم العطاء لتكون مادة أو منتجًا أو شيئًا أو خدمة بديلة كافية تعادل بندًا محددًا في المواصفات، عملاً بالفقرة (b) من المادة 3400 والفقرة (a) من المادة 10129.

Section § 3002

Explanation

يوضح هذا القسم ما يؤهل المادة أو المنتج ليكون متساويًا في مشاريع الأسقف بموجب شروط محددة. لكي يُعتبر متساويًا، يجب أن يطابق العنصر أو يتجاوز الأصل في الجودة والمتانة والتصميم والمظهر، وأن يؤدي وظيفته بنفس كفاءة الأصل، وأن يتطابق بشكل وثيق مع المتطلبات المحددة حتى مع بعض الانحرافات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر استخدام بديل غير مقبول إذا غيّر بشكل كبير أداء أو متانة نظام السقف مقارنة بالأنظمة المماثلة الأخرى، باستثناء مجرد استخدام منتجات أو ضمانات خاصة.

(a)CA العقد العام Code § 3002(a) لأغراض البند (b) من المادة 3400 والبند (a) من المادة 10129، لأي مشروع سقف، تُعتبر المادة أو المنتج أو الشيء أو الخدمة متساوية إذا استوفت جميع المتطلبات التالية:
(1)CA العقد العام Code § 3002(a)(1) أن يكون العنصر مساويًا على الأقل في الجودة والمتانة والتصميم والمظهر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بنفس اللون.
(2)CA العقد العام Code § 3002(a)(2) أن يؤدي العنصر الوظيفة المقصودة بنفس الكفاءة على الأقل.
(3)CA العقد العام Code § 3002(a)(3) أن يتوافق العنصر بشكل جوهري، حتى مع وجود انحرافات، مع المتطلبات التفصيلية الواردة في المواصفات.
(b)CA العقد العام Code § 3002(b) قد يكون البديل غير متساوٍ إذا كان نظام السقف الناتج مختلفًا جوهريًا عن الأنظمة الأخرى المتساوية أو الأفضل من حيث الأداء والمتانة، ولكن ليس مجرد اختلاف بسبب إدراج منتجات مملوكة أو ضمان مملوك.

Section § 3004

Explanation
يقتضي هذا القانون أن تُصاغ تفاصيل أو مواصفات أي مشروع تسقيف بطريقة تشجع المنافسة بين المقاولين أو مقدمي العروض المحتملين.

Section § 3006

Explanation

يلزم هذا القسم من القانون المهندسين المعماريين والمهندسين واستشاريي الأسقف وغيرهم ممن يشاركون في مشروع سقف بالإفصاح عن أي علاقات مالية قبل بدء العمل. يجب عليهم توقيع إقرار شهادة، لضمان عدم وجود علاقات غير معلن عنها. ومع ذلك، لا يلزم الإفصاح عن ملكية الأسهم التي تقل عن 10% في الشركات المتداولة علنًا. يمكن تحميل أولئك الذين يقدمون معلومات كاذبة أو يفشلون في الإفصاح عن المعلومات المطلوبة المسؤولية المالية عن أي تكاليف إضافية تنتج عن ذلك للمنطقة. كما يمكن أن يواجهوا غرامات مدنية تصل إلى 1,000 دولار وقد تتم مقاضاتهم من قبل مدعٍ عام.

كما يغطي الإقرار الذي يوقعونه تعهدات بعدم تقديم أو استلام أي نوع من الحوافز المالية المتعلقة بالمشروع، ويجب الإفصاح الكامل عن أي روابط مالية قائمة، مع تقديم التفاصيل الضرورية.

(a)Copy CA العقد العام Code § 3006(a)
(1)Copy CA العقد العام Code § 3006(a)(1) مهندس معماري، مهندس، أو استشاري أسقف يقدم خدمات مهنية تتعلق بمشروع سقف يجب عليه الإفصاح عن أي علاقات مالية من خلال إكمال وتوقيع الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (b) قبل وقت بدء الخدمات المهنية. يجب على مصنع المواد، المقاول، أو البائع المشارك في عرض أو اقتراح لمشروع سقف الإفصاح عن أي علاقات مالية من خلال إكمال وتوقيع الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (b) عند منح العقد. يجب على المهندس المعماري، المهندس، استشاري الأسقف، مصنع المواد، المقاول، أو البائع تقديم الشهادة إلى المنطقة.
(2)CA العقد العام Code § 3006(a)(2) لا يجوز للمهندس المعماري، المهندس، استشاري الأسقف، مصنع المواد، المقاول، أو البائع الإفصاح عن علاقة مالية يكون فيها ذلك الشخص أو الكيان مساهمًا في شركة أسهمها مدرجة للبيع للجمهور العام في بورصة أوراق مالية وطنية ومسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة، إذا كان الشخص أو الكيان يمتلك أقل من 10 بالمائة من الأسهم القائمة التي يحق لها التصويت في الاجتماع السنوي للشركة.
(3)CA العقد العام Code § 3006(a)(3) المهندس المعماري، المقاول، المهندس، مصنع المواد، استشاري الأسقف، أو البائع الذي يقدم معلومات كاذبة عن علم أو يفشل في الإفصاح عن علاقة مالية بموجب هذا القسم يكون مسؤولاً أمام المنطقة عن أي تكاليف تتكبدها المنطقة يمكن أن تُعزى بشكل معقول إلى تكاليف زائدة أو غير ضرورية، عند مقارنتها بالعروض المنافسة، نتيجة للعلاقة المالية غير المعلنة.
(b)CA العقد العام Code § 3006(b) أنا، الاسم، اسم جهة العمل، أشهد بأنني لم أقدم، أو أعطِ، أو أوافق على تقديم، أو أستلم، أو أقبل، أو أوافق على قبول، أي هدية، أو مساهمة، أو أي حافز مالي على الإطلاق لأي شخص أو من أي شخص فيما يتعلق بعقد مشروع السقف. كما هو مستخدم في هذه الشهادة، تعني "شخص" أي شخص طبيعي، أو عمل تجاري، أو شراكة، أو شركة، أو نقابة، أو لجنة، أو نادٍ، أو أي منظمة أخرى، أو كيان، أو مجموعة أفراد. علاوة على ذلك، أنا، الاسم، اسم جهة العمل، أشهد بأنني ليس لدي، وطوال مدة العقد، لن يكون لدي، أي علاقة مالية فيما يتعلق بأداء هذا العقد مع أي مهندس معماري، أو مهندس، أو استشاري أسقف، أو مصنع مواد، أو موزع، أو بائع لم يتم الإفصاح عنها أدناه.
أنا، الاسم، اسم جهة العمل، لدي العلاقات المالية التالية مع مهندس معماري، أو مهندس، أو استشاري أسقف، أو مصنع مواد، أو موزع، أو بائع، أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعقد مشروع السقف التالي:
اسم وعنوان المبنى، تاريخ ورقم العقد
أشهد بأن محتويات هذا الإفصاح صحيحة، أو يُعتقد أنها صحيحة، حسب أفضل علمي.
التوقيع
التاريخ
الاسم المطبوع
اسم جهة العمل المطبوع
(c)CA العقد العام Code § 3006(c) أي شخص يقدم معلومات كاذبة عن علم أو يفشل في الإفصاح عن علاقة مالية في الإفصاح المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (b) يكون عرضة لغرامة مدنية تصل إلى ألف دولار (1,000$)، بالإضافة إلى أي تعويضات أخرى متاحة. يمكن رفع دعوى لفرض غرامة مدنية بموجب هذا الحكم من قبل أي مدعٍ عام باسم شعب ولاية كاليفورنيا.

Section § 3008

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية الإبلاغ عن التواطؤ في العطاءات وتقديم العطاءات غير السليمة في كاليفورنيا. إذا كنت تشك في وجود تواطؤ في العطاءات على مستوى الحكومات المحلية، مثل المدن أو المناطق التعليمية، يمكنك الاتصال بقسم قانون مكافحة الاحتكار التابع لمكتب المدعي العام في لوس أنجلوس أو استخدام نموذج الشكوى الخاص بهم عبر الإنترنت. أما بالنسبة للمشكلات المتعلقة بتقديم العطاءات غير السليمة التي تتضمن تمويلًا من الدولة، فيجب عليك التواصل مع الخط الساخن للمبلغين عن المخالفات التابع لمكتب تدقيق الدولة عبر الهاتف أو البريد.

(a)CA العقد العام Code § 3008(a) للإبلاغ عن التواطؤ في العطاءات الذي يشمل وكالات وموظفي الحكومة المحلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، موظفي ومسؤولي المقاطعات والمدن والمناطق التعليمية، يجوز لأي شخص معني الاتصال بقسم قانون مكافحة الاحتكار التابع لمكتب المدعي العام، 300 S. Spring St., Ste. 1702, Los Angeles, CA 90013, (800) 952-5225، أو ملء نموذج الشكوى عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام (شكوى المستهلك ضد عمل تجاري/شركة) على ag.ca.gov/contact/complaint_form.php?cmplt=CL.
(b)CA العقد العام Code § 3008(b) لتقديم شكوى بخصوص تقديم عطاءات غير سليمة تتضمن تمويلًا من الدولة، يجوز لأي شخص معني الاتصال بالخط الساخن للمبلغين عن المخالفات التابع لمكتب تدقيق الدولة لأي وكالة أو مؤسسة حكومية، على الرقم 800-952-5665، أو عن طريق البريد على 555 Capitol Mall, Suite 300, Sacramento, CA 95814.

Section § 3010

Explanation
ينص هذا القسم القانوني على أنه لا ينطبق على المناطق التعليمية أو مناطق كليات المجتمع إذا كانت تعمل بموجب شروط محددة مبينة في أقسام أخرى، وتحديداً القسم 20113 للمناطق التعليمية والقسم 20654 لمناطق كليات المجتمع.